Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(проект договора)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Пенза	"___"____________20__г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития футбола «Зенит» города Пензы», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сергеева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Закупочной комиссии (протокол _________ от _____ № _____) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику жидкие чистящие средства (далее - товар) с наименованием, в количестве, ассортименте, комплектности и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товаров, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену Договора.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место поставки товара - Российская Федерация, 440028, область Пензенская, город Пенза, улица Германа Титова, дом 3А (склад заказчика) (далее - "место поставки").

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет ________ (___) рублей__копеек, в том числе НДС ________(НДС не облагается).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 2).

2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. В соответствии с п.5 ст. 78.1. Бюджетного кодекса по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.4 Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации,

2.4.3. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки на основании счета-фактуры и товарной накладной в течение 15 дней на расчетный счет Поставщика.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустоек (штрафов, пеней) и (или) предъявления требования о возмещении убытков Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленных и выставленных Заказчиком неустоек (штрафов, пеней) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Договора, оплата поставленного товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленного Поставщиком счета-фактуры.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 11.4. Договора.

3.1.2. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

3.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов в части их соответствия условиям договора своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.2. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.3. Доставить товар за свой счет, а также представить документы, относящиеся к товару (документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.4. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение N 2).

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации в течение 7 (семи) календарных дней.

3.3.5.Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товаров осуществляется с момента заключения договора.

4.2. Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается товарной накладной.

4.3. В случае досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном настоящим Договором.

4.4. Поставщик за 24 часа до момента поставки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: info@zenit-penza.ru. Номером факса для получения сообщений является: 8 (8412) 45-49-15..

4.5. В случае, если в п. 10.1 настоящего Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

- сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, (либо товарно-сопроводительная документация на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона) на продукцию, подлежащую сертификации или декларированию;

- товарные накладные;

счет-фактуру и (или) счет.

Акт приема-передачи товара (Приложение №3)

5.2. Приемка товара осуществляется в месте, указанном в п. 1.7. настоящего Договора.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в спецификации (Приложение N 2).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в отгрузочных разнарядках и	Спецификации (Приложение N 2), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразно, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение N 2), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку товара или части товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Договора.

5.4.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является:______ . Номером факса для получения извещений является:____

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Приемка товара в целом (части товара) оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи - приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливаетсяв размере 10 % от цены Договора.

6.5. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустоек (штрафов, пеней) и убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойки (штрафы, пени) и понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штрафы, пени) и убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней) и убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Договора.

6.7. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Договору товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % от цены Договора.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика, в порядке, установленном действующим законодательством.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трёх рабочих дней, с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, за исключением обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор заключается на электронной торговой площадке с использованием электронной цифровой подписи, кроме того может быть заключен и на бумажном носителе, который подписывается уполномоченными представителями сторон собственноручной подписью, а также скрепляется печатями сторон.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить предусмотренные договором количество товара не более чем на тридцать процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара

11.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения Договора вправе снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества товара и иных условий договора;

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

11.8. Приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим отгрузочным разнарядкам в период действия настоящего Договора. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

11.9. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

К Договору прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1)

- Спецификация (Приложение N2).

- Акт приемки-передачи Товара (Приложение №3)

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Юридический адрес(фактический адрес) 440028, г.Пенза, улица Германа-Титова, д.3А ИНН 5835127863 КПП 583501001 р/сч 40701810856553000001 в Отделении Пенза, г.Пенза БИК 045655001 в Финансовом управлении города Пензы Директор ___________________Д.Е.Сергеев "___" ______ 20__ г. М.П	Поставщик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П.

Приложение №1

к Договору №___ от _______________2019г.

Техническое задание на поставку жидких чистящих средств для нужд

Муниципального автономного учреждения «Центр развития футбола «Зенит» города Пензы».

1.Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах.

2. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Договора

3. Дата выпуска Продукции должна быть не ранее 6-ти месяцев до даты поставки.

4. Поставляемая Поставщиком Продукция должна быть укомплектована инструкциями по эксплуатации и сертификатами (декларациями) соответствия.

№п/п	Наименование товара	Единицы измерения	Количество	Вид упаковки
1	Средство гелеобразное для мытья и дезинфекции различных поверхностей(облицовочной плитки, кафеля, унитазов, мусорных ведер) <5%: гипохлорит натрия (калия); <5%: АПАВ и НПАВ; <5%: щелочь, соль ЭДТА.	штуки	24	Пластиковая бутылка

Приложение № 2

к Договору №_________

от «_____»____________ 20__ г.

Спецификация

(заполняется Заказчиком совместно с Исполнителем при заключении договора из сведений, содержащихся в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор)

№п/п	Наименование	Характеристики/описание	Ед.измерения	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
Всего к оплате:
В том числе НДС:

* - если НДС не облагается, об этом указывается при оформлении Спецификации;

** - если НДС не облагается, столбец удаляется либо в каждой графе ставится прочерк.

Данное приложение формируется на основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения закупки, с которым заключается Договор, а также сведений, предоставленных им перед заключением Договору.

От Заказчика: _________________________ М.П. «___»______________201___г.	От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________201___г.

Приложение №3

к договору №_____________ от «___» ____________ 201__ года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

№____ от «___» _________201__ г.

по договору №_____ от «___» _______________201___ г.

«Поставщик», _____________________ в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и «Заказчик» __________________________________________в лице______________________ ___________________________________ (ФИО, должность), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно спецификации (Приложение № 2 к договору):

_________________________________________________________ .

Товар передан в заводской упаковке в количестве мест __________________________________________________ (прописью указывается количество, переданный транспортных мест).

Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки: _______________ (да/нет; если да, то прилагается акт о повреждении упаковки)

Сумма, подлежащая к оплате за поставленный товар, составляет _______________________

Размер неустойки (пени) подлежащей взысканию составляет _________________________

Основания применения и порядок расчета неустойки (пени) __________________________

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору _____________________________________.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:

счет-фактура;

товарная накладная в 2-х экз;

С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

От Заказчика: _________________________ М.П. «___»______________201___г.	От Поставщика: _________________________ М.П. «___»______________201___г.