Извещение E67133 / 31806636486 в ЕИС

Наименование лота

Установка общедомовых приборов учета

НМЦ лота

3 300 000,00 ₽

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)

• Работы выполняются подрядчиком из своих материалов, своими силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц согласно сметной документации и договора подряда, с соблюдением требований строительных норм и правил. • Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества рабочих требуемых специальностей. • Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора направить в адрес Заказчика для согласования график производства работ. • Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ должен оформлять: • исполнительную документацию по установленной форме в одном экземпляре для Заказчика (акты скрытых работ, акт гидравлических испытаний, акт сдачи-приемки объекта, общий журнал работ (КС-6)). Вся исполнительная документация должна быть прошита и пронумерована совместно с приложением заверенных копий документов с описью. Технология производства ремонтных работ должна сопровождаться приёмкой всех видов скрытых работ комиссией (Заказчик + Подрядчик) с обязательным разрешением производства следующего за принятым вида работ. На скрытые работы должны быть своевременно оформлены соответствующие акты. На освидетельствование скрываемых работ Подрядчик заблаговременно приглашает уполномоченного представителя Заказчика с оформлением акта скрытых работ • сметную документацию в двух экземплярах для Заказчика (локальная смета (форма МДС), акт выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3)) . • фото в печатной форме и в форме электронного документа в формате img, jpg и/или т.п. Процесс производства работ должен быть поэтапно зафиксирован фотосъемкой. • Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней после окончания работ сдать завершенный объект заказчику, убрать принадлежащие Подрядчику и (или) привлекаемым им третьим лицам оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также осуществлять его утилизацию в соответствии с законодательством, привести территорию в исходное состояние. • Заказчик назначает своего представителя на объекте ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора.

Тариф для участников

Стандарт

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Регион

Коми Респ

Адрес

проезд Пионерский, д.13, ул.60 лет Октября, д.19, ул.Газовиков, д.1, ул.Газовиков, д.3

Преимущества, требования к участникам

Требования к участникам

• соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (если применимо к предмету закупки); • не проведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; • не приостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки; • отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период • Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Позиции лота